Portal Orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

kara umowna

kara umowna, generalny wykonawca, umowa, spółka, robota budowlana, inwestor, niezbędna infrastruktura, inwestycja, pełnomocnictwo, pozwany, umowa o generalne wykonawstwo, budowa, opóźnienie, przedmiot umowy, przekazanie terenu budowy, galanteria, projekt wykonawczy, nieterminowe zakończenie prac, budynek magazynowy, nieterminowe wykonanie

kara umowna

odstąpienie od umowy, opóźnienie, spółka komandytowa, pozwany, oda, spółka, komplementariusz, zwłoka, zapłata kary umowna, komendant wojewódzki policji, naliczenie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, realizacja zamówienia, dostawa mebli, miarkowanie kary umownej, termin, równoczesne dochodzenie, umowne prawo odstąpienia, kara umowna za odstąpienie, wypadek odstąpienia od umowy

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, płatność, dzień odstąpienia od umowy, porozumienie, odsetka od nieterminowych wpłat, zaległa faktura, opóźnienie w zapłacie faktur, wprowadzenie na plac budowy, zapłata kary, przyczyna odstąpienia, poprzednia umowa, naliczona kara umowna, budowa, dłużnik, żądanie miarkowania kary umownej, oddalenie roszczenia o zapłatę, faktura, przedmiot porozumienia

kara umowna

opóźnienie, zapłata kary umowna, odstąpienie od umowy, część umowy, miarkowanie kary umownej, pozwany, wykonanie umowy, kara umowna za opóźnienie, dysponowanie działkami, prawo autorskie, umowa strony, naliczenie kary, etap, powstanie obowiązku zapłaty kary, osoba uprawniona do dysponowania, konieczność uzyskiwania, częściowe odstąpienie, obowiązek zapłaty kary umownej, opóźnienie prac, uzyskiwanie zgody

kara umowna

aneks, termin zakończenia robót, opóźnienie, zapłata kary umowna, wykonanie przedmiotu umowy, pozwany, inwestycja, wynagrodzenie ryczałtowe, umowny termin zakończenia, dzień opóźnienia, protokół odbiorów wykonany robót, kanalizacja deszczowa, mieszkaniec sąsiednich budynków, zakończenie inwestycji, budowa, robota budowlana, roszczenie o zapłatę kary, umowa z dniem, termin, dziennik budowy

kara umowna

kara umowna, nowy wykonawca, pozwany, budowa, dach, schody, zaliczka, odstąpienie od umowy, wynagrodzenie ryczałtowe, zobowiązanie, aneks, inwestycja, miarkowanie kary umownej, etap, budynek, zawarcie aneksów, podwykonawca, plac budowy, ściana działowa, znaczna część

kara umowna

dokumentacja projektowa, dach, pozwany, komin, opóźnienie, inwestor, wada, umowa o roboty budowlane, umowa z dniem, wykonywanie robót, etap robót, budowa, załącznik do umowy, warstwa podłogowa, budynek, praca, wydanie dokumentacji, zapłata kary umowna, parter, elewacja budynku

kara umowna

kara umowna, lokal, zapis, umowa o współpracy, cena, odstąpienie od umowy, pozwany, klient, zleceniobiorca, lokal mieszkalny, zysk, powierzchnia użytkowa lokalu, koncepcja inwestycji, zleceniodawca, inwestycja, wysokość kary umowna, umowa o świadczenie usługi, sprzedaż lokali, zastrzeżenie kary umownej, poznanie

kara umowna

kara umowna, opóźnienie, nota obciążeniowa, porozumienie, potrącenie, harmonogram, pozwany, wierzytelność, opóźnienie powoda, wysokość kary umowna, podwykonawca, dzień opóźnienia, nienależyte wykonanie zobowiązania, etap prac, realizacja prac, umowa, dłużnik, strona powodowa, opóźnienie w wykonaniu prac, wykonanie prac przez powódkę

kara umowna

kara umowna, umowa, postępowanie grupowe, wykonanie przyłącza, umowa przedwstępna, opóźnienie, pozwany, termin zakończenia, budowa, zapis, lokal, zakończenie budowy, roszczenie o zawarcie umowy, dłużnik, wykonanie zobowiązania, zakończenie roboty, członka grupy, zakład energetyczny, odsetka, małżonek

kara umowna

kara umowna, budynek usługowy, strona powodowa, opóźnienie, budynek mieszkalny, odstąpienie od umowy, pozwany, podwykonawca, zwłoka, praca na budynku, budowa, wynagrodzenie, wynagrodzenie ryczałtowe, zagospodarowanie terenów, budynek handlowy, dłużnik, budynek wielorodzinny, wartość umówionego wynagrodzenia, wykonanie budynków, wynagrodzenie za budynki

kara umowna

kara umowna, opóźnienie, faktura, faktura vat, pozwany, nota odsetkowa, umowa, obiekt, miarkowanie kary umownej, porozumienie, płatność, umowa o roboty budowlane, termin, termin realizacji, potrącenie, przedmiot umowy, obciążenie rachunków, naliczona kara, zapłata kary, front

kara umowna

kara umowna, opóźnienie, podwykonawca, piaskowiec, aneks, impregnacja, elewacja, pozwany, budynek, umowa, wykonanie roboty, front robót, realizacja robót, budowa, termin wykonania umowy, roboty elewacyjne, robota kamieniarska, płyta, kaucja gwarancyjna, kara umowna za opóźnienie

kara umowna

kara umowna, lokal, umowa, lokal mieszkalny, umowy deweloperskie, budowa, nienależyte wykonanie zobowiązania, umowa właściwa, odrębna własność, umowa strony, pozwolenie na użytkowanie budynku, pozwany, nadzór budowlany, zakończenie budowy budynku, opóźnienie, termin zakończenia budowy, umowa przedwstępna, wybudowanie budynku, część wspólna budynków, fakt zastrzeżenia kary

kara umowna

kara umowna, inwestor, umowa, pozwany, prawo zamówień publicznych, zmiarkowanie kary umownej, podwykonawca, budowa, ustawa prawa, nawierzchnia, opóźnienie, przesłanka miarkowania kary umownej, zwłoka, dziennik budowy, sprzyjający warunek pogodowy, pozew z zasadami współżycia, plac budowy, praca, ryzyko obciążenia, inwestycja

kara umowna

kara umowna, pozwana spółka, spółka, opóźnienie, odstąpienie od umowy, miarkowanie kary umownej, odpowiedzialność w upadłości likwidacyjnej, ograniczona odpowiedzialność w upadłości, potrącenie, przyczyna opóźnienia, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wykonanie roboty, pozwany, ustęp, syndyk masy upadłości, harmonogram, wartość umowna, wadliwa reprezentacja, wierzytelność, strona wykonawcy

kara umowna

umowa, konsument, pozwany, umowa przedwstępna, lokal, inwestycja, zapłata kary umowna, podpisanie umowy, zwłoka, warunek kredytowania, usunięcie zapisów, cena brutto, kredyt, strona, opóźnienie w zawarciu umowy, równowartość odsetek ustawowych, kolejny etap inwestycji, niedozwolone postanowienie umowne, budowa kolejna, wykonanie zobowiązania

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, projekt, pozwany, robota dodatkowa, opóźnienie, budowa, zwłoka, aneks, realizacja drugiego etapu, wykonanie roboty, wartość robót, wynagrodzenie, etap robót budowlanych, realizacja umowy, kara umowna za opóźnienie, piwnica, strop, wynagrodzenie ryczałtowe, szereg robót

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, zaliczka na poczet wynagrodzenia, dowód wypłaty, pozwany, oświadczenie o odstąpienia, wynagrodzenie umowne, pierwsza umowa, wynagrodzenie, nota obciążeniowa, dzieło, elewacja, skucie tynków, zapłata kary, umowa pisemna, klinkier, spóźnione twierdzenie i dowód, podatek, oświadczenie, wykonanie przedmiotu umowy

kara umowna

opóźnienie, kara umowna za opóźnienie, oświadczenie o potrąceniu, zarzut potrącenia, oświadczenie, odstąpienie od umowy, wierzytelność, pozwany, dłużnik, budowa, wierzyciel, zobowiązanie ciągłe, nienależyte wykonanie zobowiązania, zastrzeżenie kary umownej, transakcja handlowa, zapłata kary umowna, usterka, sprzeciw, dziennik budowy, realizacja prac