Portal Orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, wartość umowy, oświadczenie o odstąpienia, podstawa odstąpienia, powodowa gmina, wysokość kary umowna, bezpośrednia zapłata, zapłata podwykonawcy, miarkowanie kary umownej, częściowe wykonanie, umowa o roboty budowlane, rada budowy, suma większa, oświadczenie podwykonawcy, należność, nota obciążeniowa, pracownik powoda, oświadczenie powodów

kara umowna

odstąpienie od umowy, prawo odstąpienia, opóźnienie, zobowiązanie, spółka komandytowa, pozwany, oda, komplementariusz, zwłoka, zapłata kary umowna, komendant wojewódzki policji, naliczenie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, realizacja zamówienia, dostawa mebli, miarkowanie kary umownej, termin, równoczesne dochodzenie, umowne prawo odstąpienia, kara umowna za odstąpienie

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, dochodzenie kary umownej, opóźnienie, zobowiązanie, wypadek odstąpienia od umowy, pracę niewykonaną, nienależyte wykonanie zobowiązania, następstwo odstąpienia od umowy, kara umowna na wypadek, budowa, etap robót, harmonogram, pozwany, hurtownia budowlana, zwłoka, jednoczesne dochodzenie, miarkowanie kary umownej, zapłata kary, robota budowlana

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, zobowiązanie, nienależyte wykonanie zobowiązania, protokół inwentaryzacji, wada, miarkowanie kary umownej, prawo do odstąpienia, wykonanie pracy, zwłoka, potrącenie, opóźnienie, następstwo odstąpienia od umowy, prawo odstąpienia, domniemanie faktyczne, wypadek odstąpienia od umowy, usterka, szkoda, zobowiązanie w następstwie

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, projekt, robota budowlana, pozwany, robota dodatkowa, budowa, zwłoka, aneks, realizacja drugiego etapu, wykonanie roboty, wartość robót, etap robót budowlanych, realizacja umowy, kara umowna za opóźnienie, piwnica, strop, wynagrodzenie ryczałtowe, szereg robót, opóźnienie w realizacji

kara umowna

kara umowna, powodu wzajemnego, odstąpienie od umowy, pozwany, pozew wzajemny, odbiór prac, powództwo główne, powództwo wzajemne, wykonawstwo zastępcze, wykonawca zastępczy, budowa, zwłoka, umowa strony, przedmiotowa budowa, wynagrodzenie umowne, umowa o roboty budowlane, dzień opóźnienia, inwentaryzacja sprzętu, termin, dzień doręczenia

kara umowna

kara umowna, projekt, odstąpienie od umowy, oprogramowanie, moduł, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, system, zobowiązanie, odpowiedzialność, instytut, przedmiot umowy, niepowodzenie, wykonanie umowy, powództwo wzajemne, realizacja umowy, projekt techniczny, spółka, zapłata kary, czynnik

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, zastępca szefów, oświadczenie o odstąpienia, krzesło, pozwany, osoba funkcyjna, fotel, część dostawy, złożenie oświadczenia o odstąpieniu, opóźnienie, część kary umownej, umocowanie, wykonanie części umowy, część wynagrodzenia, oświadczenie o potrąceniu, ciągłość działania, zrealizowana część, miarkowanie kary umownej, wierzytelność

kara umowna

odstąpienie od umowy, pozwany, płatność, dzień odstąpienia od umowy, odsetka od nieterminowych wpłat, zaległa faktura, opóźnienie w zapłacie faktur, wprowadzenie na plac budowy, przyczyna odstąpienia, poprzednia umowa, naliczona kara umowna, budowa, dłużnik, żądanie miarkowania kary umownej, oddalenie roszczenia o zapłatę, przedmiot porozumienia, zapłata kary umowna, zaległe odsetki, wniosek o miarkowanie kary, zwrot kaucji gwarancyjnej

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, zaliczka na poczet wynagrodzenia, dowód wypłaty, pozwany, oświadczenie o odstąpienia, wynagrodzenie umowne, pierwsza umowa, nota obciążeniowa, elewacja, skucie tynków, zapłata kary, umowa pisemna, klinkier, spóźnione twierdzenie i dowód, podatek, wykonanie przedmiotu umowy, wykonanie dzieła, przedmiot odbioru, wypadek odstąpienia

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, gmina, budowa, pozwany, dach sali, harmonogram, kserokopia pisma powoda, gwarancja ubezpieczeniowa, publiczne gimnazjum, należyte wykonanie kontraktu, oświadczenie o odstąpienia, prace budowlane, miarkowanie kary umownej, zobowiązanie, opóźnienie, wykonanie zobowiązania, budowa sali gimnastyczna, ekspektatywa wierzytelności, inspektor nadzoru inwestorskiego

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, strop, kara umowna za odstąpienie, budowa, wierzytelność, beton, kara umowna za opóźnienie, praca wykonana, dochodzenie kary umownej, oświadczenie o potrąceniu, wykonanie pracy, balustrada, kwota, zapłata, należność za prace, faktura, zoo, betonowanie

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, nienależyte wykonanie zobowiązania, zobowiązanie, szkoda, czynsz, kara umowna na wypadek, najemca, wypadek odstąpienia od umowy, umowa najmu, pozwany syndyk, rozwiązanie umowy, lokal, miarkowanie kary umownej, następstwo odstąpienia od umowy, wypowiedzenie, zastrzeżenie kary umownej, dostarczenie gwarancji bankowej, kaucja, umowa bez zachowania

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, strona podwykonawcy, wynagrodzenie umowne, pozwany, upadłość, powołana umowa, wynagrodzenie netto, zmniejszenie kary umownej, kara umowna w razie, potrącenie, przedmiot umowy, wartość robót niewykonanych, realizacja robót, wierzytelność, miarkowanie kary umownej, umowa o roboty budowlane, wysokość kary umowna, nota obciążeniowa, uzupełniające zgłoszenie

kara umowna

kara umowna, warunek ogólny umowy, budowa, odstąpienie od umowy, podwykonawca, plac budowy, pozwany, nasyp, sprzęt, wynagrodzenie umowne, miarkowanie kary umownej, wykonanie roboty, warstwa podłoża, opóźnienie, praca, pierwsza warstwa, zapłata kary, przedmiot umowy, kontrakt, harmonogram

odstąpienie od umowy, plac budowy, pozwany, wynagrodzenie umowne, montaż grzejników, protokół częściowy odbioru robót, budowa, realizacja robót, kara rażąco wygórowana, realizacja zleconych robót, naliczona kara umowna, zakres roboty, zapłata kary umowna, zastrzeżona kara, podzielny charakter, wartość całej umowy, dokończenie, instalacja, wysokość kary umowna, przyspieszenie prac

prawomocne pozwolenie na budowę, budowa, odstąpienie od umowy, decyzja o pozwoleniu, zapis, oddanie mieszkania, konsument, termin oddania, wierzyciel, zapis umowny, wykładnia oświadczenia woli stron, uzyskanie prawomocnego pozwolenia, zapłata kary umowna, aneks, pozwany, wykonanie zobowiązania, prawomocna decyzja, przedstawienie lokalu, udowodnienie wysokości poniesionej szkody, termin na spełnienie

kara umowna

zapłata kary umowna, odstąpienie od umowy, część umowy, miarkowanie kary umownej, pozwany, wykonanie umowy, kara umowna za opóźnienie, dysponowanie działkami, prawo autorskie, umowa strony, naliczenie kary, etap, powstanie obowiązku zapłaty kary, osoba uprawniona do dysponowania, konieczność uzyskiwania, częściowe odstąpienie, obowiązek zapłaty kary umownej, opóźnienie prac, uzyskiwanie zgody, termin

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, siedziba prokuratury rejonowa, biały montaż, podwykonawca, budynek dla potrzeb, protokół inwentaryzacji, fotografia, budowa, termomodernizacja, zaprzestanie prac, wykonanie pracy, wynagrodzenie określone w umowach, większość urządzeń, umowa za odstąpienie, inwestycja, przebudowa budynków, miarkowanie kary, pozwana praca

kara umowna

kara umowna, ostróg, odstąpienie od umowy, zwłoka, miarkowanie kary umownej, wykonanie umowy, pal, gmina, kara umowna za zwłokę, pozwany, nienależyte wykonanie, zwłoka w realizacji umowy, interes wierzyciela, warunki pogodowe, dziennik budowy, zmniejszenie kary, faktura końcowa, naliczona kara, wykonanie zobowiązania, badania geotechniczne