wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Data orzeczenia: 11 października 2012
Data publikacji: 28 listopada 2012 Poziom podobieństwa: 60% Wspólna treśćkara umowna, mur oporowy, umowa, pozwany, budowa, opóźnienie -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, mur oporowy, umowa, kosztorys, pozwany, budowa, inwestor, zły warunek atmosferyczny, kosztorysant, termin zakończenia, panujący warunek atmosferyczny, zakres roboty, opóźnienie, wysokość kary umowna, przebudowa placów, kolor, część pracy, beton architektoniczny, wykonanie przedmiotu umowy, pełnomocnik powódki
Zobacz» |
zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Warszawie
Data orzeczenia: 22 listopada 2017
Data publikacji: 29 sierpnia 2018 Orzeczenie nieprawomocne Poziom podobieństwa: 51% Wspólna treśćkara umowna, pozwany, mur oporowy, przedmiot umowy, plac budowy, opóźnienie -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, teren budowy, harmonogram, kserokopia pisma, robota przygotowawcza, drenaż, robota budowlana, pozwany, termin umowny, mur oporowy, opad, przedmiot umowy, plac budowy, opóźnienie, budowa boiska, ulewny deszcz, inwentaryzacja, podbudowa boiska, wykonanie podbudowy, przyłącze wodociągowe
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Data orzeczenia: 30 kwietnia 2015
Data publikacji: 1 lutego 2016 Poziom podobieństwa: 49% Wspólna treśćkara umowna, pozwany, mur oporowy, umowa, budowa, termin końcowy, opóźnienie -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, mur oporowy, słup, umowa, zwłoka, dowód przesłania, kara umowna na wypadek, budowa, most, termin wykonania zadania, wycinek drzewa, wynagrodzenie brutto, potok, termin końcowy, odstąpienie od umowy, powiat, opóźnienie, obmiar
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach
Data orzeczenia: 12 stycznia 2017
Data publikacji: 15 lutego 2017
Istotność:
Poziom podobieństwa: 48% Wspólna treśćopóźnienie, przedmiot umowy, teren stacji, pozwany, gazociąg, budowa, miarkowanie kary umownej -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
opóźnienie, przedmiot umowy, teren stacji, zasilanie w energię elektryczną, stałe zasilanie, potrącenie, brak zasilania, pozwany, dokumentację powykonawczą, gazociąg, budowa, nota, wartość kontraktów, miarkowanie kary umownej, teren budowy, odbiór techniczny, linia, liczba dni opóźnienia, kontener, realizacja przedmiotu umowy
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach
Data orzeczenia: 16 października 2013
Data publikacji: 19 grudnia 2013 Poziom podobieństwa: 48% Wspólna treśćmur oporowy, miarkowanie kary umownej, umowa, projekt -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
mur oporowy, praca zewnętrzna, miarkowanie kary umownej, warunki atmosferyczne, montaż grzejników, umowa, opóźnienie w usunięciu wady, opad, protokół odbioru, ściana, kotłownia, usunięcie wad i usterek, termin, inwestor, balustrada, wysokość zastrzeżonej kary umowna, pomieszczenie piwnicy, roboty zewnętrzne, projekt, podjazd
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach
Data orzeczenia: 11 marca 2015
Data publikacji: 30 marca 2015
Istotność:
Poziom podobieństwa: 47% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
kompensator, gazociąg, spoina, plac budowy, opóźnienie, przekazanie placu budowy, pozwany, teren budowy, dzień w związku, inspektor nadzoru, miarkowanie kary umownej, wykonanie roboty, potrącenie, wierzytelność, nienależyte wykonanie, dzień przekazania, umowa, rażące wygórowanie, wykonanie zobowiązania, termin zakończenia
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Krakowie
Data orzeczenia: 7 grudnia 2012
Data publikacji: 5 kwietnia 2013 Poziom podobieństwa: 45% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
udostępnienie terenu budowy, teren, umowa, wiata, pozwany, miarkowanie kary umownej, plac budowy, stacja, odstąpienie od umowy, umowa o roboty budowlane, kara umowna za opóźnienie, naliczenie kary umownej, słup nośny, opóźnienie, rozpoczęcie robót, konstrukcja, stacja paliwa, zadaszenie stacji, naliczanie kary umownej, montaż
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Lublinie
Data orzeczenia: 5 listopada 2015
Data publikacji: 14 grudnia 2015
Istotność:
Poziom podobieństwa: 44% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
kara umowna, plac budowy, pozwana gmina, warunki atmosferyczne, opad, opóźnienie, dziennik budowy, przekazanie placu budowy, gwałtowna ulewa, chmura, inwestor, teren budowy, umowa, termin wykonania zadania, syndyk masy upadłości, budownictwo drogowe, plac robót, wichura, dzień zwłoki, inspektor nadzoru
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Rybniku
Data orzeczenia: 5 października 2017
Data publikacji: 22 listopada 2018
Istotność:
Poziom podobieństwa: 44% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
projekt, dokumentacja projektowa, miarkowanie kary umownej, realizacja umowy, wykonanie zobowiązania, opóźnienie, pozwany, termin wykonania umowy, zastrzeżenie kary umownej, wysokość kary umowna, pismo z dni, oddanie projektu, wniosek o dofinansowanie, naliczenie kary umownej, termin realizacji, wydłużenie terminów, pozwolenie, zgoda właścicieli, opracowanie dokumentacji projektowej, wynagrodzenie
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Data orzeczenia: 18 października 2016
Data publikacji: 22 grudnia 2017 Poziom podobieństwa: 43% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
kara umowna, opóźnienie, nawierzchnia, miarkowanie kary, umowa, budowa, kanalizacja deszczowa, oferta, rada budowy, pas drogowy, kanalizacja sanitarna, dokumentacja projektowa, organizacja ruchu, podbudowa drogi, kolizja z kanalizacją, postępowanie przetargowe, wykonanie umowy, płyta betonowa o grubości, rzędna, wykonanie przedmiotu
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach
Data orzeczenia: 27 lutego 2013
Data publikacji: 21 marca 2013 Poziom podobieństwa: 43% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
budowa, miarkowanie kary umownej, inwestycja, pozwany, opóźnienie, gwarancja bankowa, termin zakończenia, wykonanie zobowiązania, plac, ponadnormatywny opad, rażące wygórowanie, uzyskanie decyzji o pozwoleniu, odpad, droga i plac, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, wykonanie całości robót, wygórowanie kary umownej, umowa, pozwolenie na budowę, szkoda
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Data orzeczenia: 8 kwietnia 2022
Data publikacji: 6 lipca 2022 Poziom podobieństwa: 43% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
kara umowna, dokumentacja projektowa, użytkownik, pozwolenie na budowę, prace projektowe, pozwany, wniosek o pozwolenie, hala, wynagrodzenie umowne, dzień kalendarzowy, pismo z dni, budowa, opóźnienie, przedmiot umowy, inwestycja, zmiarkowanie kary umownej, decyzja środowiskowa, projektant, usunięcie wad przedmiotu umowy, stacja
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 14 grudnia 2016
Data publikacji: 16 października 2017
Istotność:
Poziom podobieństwa: 43% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
kara umowna, projekt, zapłata kary umowna, organizacja ruchu, opóźnienie, przedmiot umowy, droga powiatowa, wydanie projektu, dzień opóźnienia, dzieło, realizacja przedmiotu umowy, przedmiot zamówienia, realizacja umowy, komplet projektów, pozwany, powiat, ciąg drogi, oddanie przedmiotu, termin, przekazanie kompletu
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach
Data orzeczenia: 22 września 2016
Data publikacji: 14 października 2016
Istotność:
Poziom podobieństwa: 43% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
kara umowna, inwestor, pozwolenie na budowę, pozwany, hala magazynowa, opóźnienie, dobra organizacja, przedmiot umowy, wykonanie roboty, potrącenie, realizacja robót, odszkodowanie, projekt, wykonanie hali, wpis w dziennikach budowy, plac budowy, przeszkoda, termin, umowa strony, przedwstępna umowa dzierżawy
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Białymstoku
Data orzeczenia: 17 marca 2016
Data publikacji: 11 maja 2016 Poziom podobieństwa: 43% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
inspektor nadzoru, projekt, robota budowlana, inwestor, przedmiot umowy, dziennik budowy, przęsło ogrodzenia, odbiór robót, budowa, odbiór końcowy, wykonanie zobowiązania, wada, skuteczne przekazanie, zwłoka w przekazaniu, miarkowanie kary umownej, powołanie komisji, faktyczne wykonanie robót, przystąpienie do odbioru, usterka, rażące wygórowanie
Zobacz» |
uzasadnienie Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Data orzeczenia: 11 marca 2014
Data publikacji: 29 kwietnia 2014 Poziom podobieństwa: 43% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
opóźnienie, wykonanie roboty, pozwany, inwestor, nieterminowe wykonanie, miarkowanie kary umownej, wykonanie pracy, budowa boiska, ciepłociąg, plac budowy, zapłata kary umowna, budowa kompleksów, praca na stadionie, robota budowlana, piasek, kompleks boisk, wysokość kary, przekazanie placu budowy, umowa, porozumienie
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie
Data orzeczenia: 30 listopada 2016
Data publikacji: 27 lutego 2017 Poziom podobieństwa: 43% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
miarkowanie kary umownej, dokumentacja projektowa, opóźnienie, projekt, przedmiot umowy, dokumentacja projektowa zgodnie, komisja oceny projektów, zmniejszenie kary umownej, przyjaźń, pozwany, opóźnienie w wykonaniu umowy, przebudowa instalacji, rażące wygórowanie, zwłoka, umowa wynagrodzenia, uzgodnienie projektu, dzień opóźnienia, data rozpoczęcia prac, warszawa w warszawie, wykonanie zobowiązania
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach
Data orzeczenia: 9 maja 2014
Data publikacji: 29 maja 2014 Poziom podobieństwa: 42% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
nowy wykonawca, pozwany, umowa, dach, schody, zaliczka, odstąpienie od umowy, wynagrodzenie ryczałtowe, zobowiązanie, inwestycja, miarkowanie kary umownej, etap, budynek, zawarcie aneksów, podwykonawca, plac budowy, ściana działowa, znaczna część, opóźnienie, instalacja
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Białymstoku
Data orzeczenia: 15 marca 2021
Data publikacji: 7 lutego 2023
Istotność:
Poziom podobieństwa: 42% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
kara umowna, opóźnienie, nowe przyłącze, branża elektryczna, przyłącze energetyczne, powstałe opóźnienie, budowa, maszt, dostawca energii, nienależyte wykonanie zobowiązania, dach, istniejące przyłącze, inspektor nadzoru inwestorskiego, etap przetargu, odpowiedzialność dłużnika, umowa, wybudowanie, opóźnienie wykonawcy, zastrzeżona kara, stacja uzdatniania
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 7 marca 2018
Data publikacji: 9 czerwca 2018 Poziom podobieństwa: 42% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
projekt, opóźnienie, etap prac, dzieło, rejestr zabytków, umowa, pozwany, miarkowanie kary umownej, etap umowy, odsetka, trzeci etap, wynagrodzenie brutto, dostosowanie obiektu, kurtyna, dokumentacja projektowa, przekroczenie terminów, podstawa naliczenia kary umownej, protokół odbioru dokumentacji, wada, zobowiązanie
Zobacz» |