Portal Orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

potrącenie

wierzytelność, kara umowna, robota dodatkowa, zarzut potrącenia, instalacja, pozwany, oświadczenie o potrąceniu, umowa, zakres roboty, pełnomocnik procesowy, opóźnienie, kosztorys ofertowy, kara umowna za opóźnienie, wykonanie robót dodatkowych, umocowanie, kosztorys powykonawczy, wymagalność, koszt poprawek, usunięcie wady, praca dodatkowa

potrącenie

potrącenie, wierzytelność, przedmiot umowy, oświadczenie o potrąceniu, pozwany, kara umowna, opóźnienie, wykonanie przedmiotu umowy, generalny wykonawca, umowa o roboty budowlane, protokół rozprawy, przedawnienie, budowa, protokół odbioru, wierzytelność powodów, zapłata, projekt, przedmiot umowy z opóźnieniem, pozwolenie na zajęcie pasa, ustawa o terminach

potrącenie

zarzut potrącenia, oświadczenie o potrąceniu, kara umowna, wierzytelność, pozwany, usterka, komisja inwentaryzacyjna, elewacja, termin zgodny, odbiór robót, działanie komisji, wada, sprzeciw od nakazu zapłaty, wierzytelność powodów, zlecona robota budowlana, umowa, protokół odbioru, warszawa w warszawie, wypłata wynagrodzenia, odbiór częściowy

potrącenie

wierzytelność, zarzut potrącenia, postępowanie uproszczone, kara umowna, oświadczenie o potrąceniu, pozwany, okres gwarancji jakości, usterka, wierzytelność niższa, opóźnienie, wierzytelność powodów, umowa o roboty budowlane, robota dodatkowa, procesowy zarzut potrącenia, kaucja, potrącenie wierzytelności, roszczenie o zapłatę kary, przedmiotowa umowa o roboty, umorzenie do wysokości wierzytelności, pozwany zarzut potrącenia

potrącenie

wierzytelność, nota obciążeniowa, kara umowna, zarzut potrącenia, sprzeciw od nakazu zapłaty, kodeks cywilny, pozwany, wymagalność, wezwanie do zapłaty, ustawowa odsetka za opóźnienie, odpowiedź na sprzeciw, sieć gazowa, gazociąg, część dokumentów, potrącenie wierzytelności, dolna część, transakcja handlowa, złożenie oświadczenia o potrąceniu, księgowanie, potrzeba rozstrzygania

potrącenie

potrącenie, wierzytelność, kara umowna, pozwany, odstąpienie od umowy, niezasadne pominięcie, nota, potrącenie kary, potrącenie wierzytelności, oświadczenie o potrąceniu, podczas gdy, operacja księgowa, potrącenie umowne, ostateczne wynagrodzenie, nagranie rozprawy, naliczenie kary umownej, przesłanka potrącenia, wykonanie pracy, odsetka ustawowa za opóźnienie, wykonanie przedmiotu umowy

potrącenie

potrącenie, robota dodatkowa, kara umowna, pozwana gmina, wierzytelność, praca dodatkowa, dziennik budowy, opóźnienie, odgruzowanie, konieczność wykonania robót dodatkowych, naliczenie kary umownej, zakończenie roboty, robot wykończeniowy, pozwany, umowa, osuszenie, faktura, zespół szkoły, nakaz zapłaty, oświadczenie

potrącenie

wierzytelność, umowa ramowa, oświadczenie o potrąceniu, kara umowna, pozwana spółka, pozwany, inwestor, podwykonawca, apelacja pozwanego miasta, zlecenie, oferta, firma powodów, przedmiot umowy, wymagalność, odszkodowanie, zarzut potrącenia, opóźnienie, siedziba, budowa kompleksu boisk sportowych, dokonanie potrącenia

potrącenie

wierzytelność, kara umowna, oświadczenie o potrąceniu, nota obciążeniowa, pozwany, fax, dostawa, umowa, zarzut potrącenia, przyjęcie dostawy, ton rzepaku, zapis o karach umownych, realizacja dostawy, dostawa rzepaku, własna wierzytelność, skutek potrącenia, wierzytelność powódki, nasiono, zwrot faktury, nasienie

potrącenie

kara umowna, wierzytelność, potrącenie, robota dodatkowa, pozwany, umowa, dniowe opóźnienie, remont drogi, usterka, opóźnienie, nota, faktura, odbiór robót, oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, końcowy odbiór, termin zakończenia prac, droga leśna, umowa o roboty dodatkowe, wynagrodzenie przewidziane w umowie, wierzytelność powódki

potrącenie

dostawa, wierzytelność, zarzut potrącenia, pozwany, kara umowna, opóźnienie w dostawie, umowa dostawy, nota obciążeniowa, oświadczenie o potrąceniu, termin dostawy towaru, opóźnienie, kara umowna obciążająca powoda, nakaz zapłaty, naliczenie kary umownej, zwrot dokumentacji, procesowy zarzut potrącenia, termin realizacji dostaw, przesunięcie terminów, dokument, wierzytelność wynikająca z noty

potrącenie

potrącenie, kara umowna, nota księgowa, nota, przedmiot umowy, inwestor, pozwany, wykonanie przedmiotu umowy, wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, sala konferencyjna, projektor, opóźnienie, szafa, potracenie, praca, usterka, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu, montaż, praca powódki

potrącenie

opóźnienie, oświadczenie o potrąceniu, kara umowna, zarzut potrącenia, plaża, inwestor, wierzytelność, pozwany, podwykonawca, opóźnienie powoda, potrącenie kwot, umowa o roboty budowlane, niecka basenowa, umowa, inwestycja, sprzeciw, faktura, wysokość kary, okładzina, mozaika

potrącenie

wierzytelność, kara umowna, teren przedszkola, pozwany, potrącenie umowne, umowa o roboty budowlane, wynagrodzenie umowne, zarzut potrącenia, wzajemna wierzytelność, umowa, potrącenie wzajemne, zagospodarowanie terenów, postępowanie nakazowe, skuteczne potrącenie, oświadczenie o potrąceniu, zgoda na potrącenia, kompensata, naliczona kara, dłużnik, zapłata

potrącenie

zarzut potrącenia, wierzytelność, faktura, pozwany, gotówka, samochód, potrącenie wzajemne wierzytelności, dokumentacja księgowa, złożenie oświadczenia o potrąceniu, strona powodowa, wierzytelność strony, określone oświadczenie woli, podniesienie zarzutu potrącenia, księgowa działalności, materialnoprawną podstawę, umorzenie wzajemnych wierzytelności, pełnomocnik, wierzytelność przedstawiona do potrącenia, zakres umocowania, płatność

potrącenie

potrącenie, kara umowna, nagranie rozprawy, przedmiot umowy, wykonanie przedmiotu umowy, pozwany, wierzytelność, faktura, nota obciążeniowa, umowa strony, zwłoka w wykonaniu przedmiotu, fasada, montaż, inwestycja, protokół odbioru, wejście do budynków, drzwi, umowa o roboty, budowa biurowca, zawarcie umowy pisemnej

potrącenie

wierzytelność, kara umowna, oświadczenie o potrąceniu, pozwany, zeznanie reprezentanta, termin wykonania umowy, termin, zarzut potrącenia, termin realizacji, wykonanie pracy, harmonogram realizacji prac, wstępny harmonogram, inwestor, termin wykonania prac, opóźnienie, nota, przedmiot umowy, faktura, dłużnik, forma pisemna

potrącenie

wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, zarzut potrącenia, zespół, tuleja, pozwany, faktura, sprzeciw od nakazu zapłaty, sztuka, oświadczenie o potraceniu, dług, odsetka, procesowy zarzut potrącenia, przedmiot potrącenia, własna wierzytelność, skutek potrącenia, zaliczenie zapłaty, potrącenie wzajemnych należności, potrącenie z wierzytelnościami powódki, skonkretyzowanie

potrącenie

oświadczenie o potrąceniu, budowa, wierzytelność, kara umowna, wada, umowa, dziennik budowy, gmina miejska, przebarwienie, pozwany, teren budowy, odbiór robót, plac budowy, inwestor, zarzut potrącenia, przekazanie terenu, warstwa wierzchnia, budowa boiska, nawierzchnia boiska, protokół odbioru

potrącenie

kara umowna, nota obciążeniowa, naliczona kara umowna, nakaz zapłaty, żużel, wierzytelność, syndyk masy upadłości, podwykonawca, pozwany, wykonanie roboty, rozpoczęta robota, umowa, zarzut potrącenia, wynagrodzenie ryczałtowe, zwłoka, odcinek, opóźnienie, oświadczenie woli o potrąceniu, składanie oświadczenia, faktura